土方工程施工合同是指承包人进行场地平整、沟槽、基坑开挖、废渣废土外运等土方工程作业，并按照约定标准完成工作，经验收合格后交付给发包人的协议。以下是有关于土方工程施工合同的有关内容，欢迎大家阅读！
土方工程施工合同1
发包方：___(以下简称甲方)
承包方：___(以下简称乙方)
一、工程建筑面积___㎡。
二、工程开工前，甲方必须做好施工现场的三通一平，提供一套完整的施工图纸。
三、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期___天(日历___天)，自___年___月___日开工至___年___月___日竣工。施工过程中如遇有特殊情况经甲乙双方协商后工期顺延。
四、乙方在施工前必须经领导小组到场验收后方可施工。
五、乙方必须严格按图纸施工，开工前由甲方进行设计交底或会审，乙方在施工中发现设计错误和不合理的地方应提前通告甲方，由甲方联系设计后出具变更通知。
六、甲方提供的所有建筑材料必须质量合格，否则乙方有权拒绝使用，主要建筑材料也必须具备质量合格书，所有材料均运送至施工现场。乙方自行采购的材料也必须达到本条规定的质量标准，乙方在施工中如发生质量事故，建造房屋墙体(屋面不渗不漏、墙体要求平整，墙体通角)对乙方不到位的地方，应及时报告甲方并积极采取补救措施，也可邀请设计、领导小组共同研究处理。
七、工程自竣工之日起按规定由乙方对工程实行保修。
八、工程付款详情方式：
1、包清工总工资元，基础做好付___元，底层做好付元，二层做好付___元，三层做好付元，顶层完工后付___元，粉刷合格后付现金___元，剩余___元作为保证订金。
2、如在施工过程中发生质量事故由乙方自负。
九、工程施工过程中安全生产工作由乙方全权自负，甲方不负安全伤亡事故的.任何经济、法律责任，但甲方必须给乙方参加建筑保险，乙方负责自己施工内的一切责任事故。
十、本合同一式份，甲、乙双方、领导小组各执一份。
十一、本合同一经双方签字生效后双方共同遵守，任何一方都不得违反。如发生合同纠纷，双方应协商解决，协商不成可以向合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。
十二、未尽事宜，甲、乙双方可协商解决或签订补充条款。
甲方(建房户)(签章)___
乙方(村镇工匠)(签章)___
___年___月___日
土方工程施工合同2
甲方：
身份证号码：
乙方：
身份证号码：
甲方在_镇_村新农村建三间三层半房屋一栋，建筑落地面积约__米__米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：
一、承包方式：
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，主要包括：红砖、黄砂、碎石、石灰、水泥、钢材等，水电接至施工现场（配电箱后的线路由乙方负责）。乙方提供承包施工过程中的’全部劳务、模板、支撑、脚手架、铁钉、铁丝及施工过程中的辅助材料、施工用具等。
二、承包范围：
乙方按照甲方提供的施工图及甲方提出的要求承建。主要包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、模板、钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；室内装饰粉刷、外墙面水泥砂浆粉刷、外墙贴瓷砖、屋面贴琉璃瓦，同时作好防渗处理、配合水电施工、门窗施工做好修补工作，配合甲方做好材料保管。
三、承包价格：
按施工图要求、乙方承包范围、建造内容及乙方责任，施工费用总价包干，包干价格为___元，含安全文明施工措施费及购买农村建房保险费。（施工期间甲方向乙方施工人员提供午餐及茶水）
四、付款方式：
乙方进场开工x天后甲方付款__元，完成第一层砖砌并捣制好楼面付款__元，完成第二层付款__元，完成第三层付款__元，屋面完工后付款__元，工程全部完工，经验收合格后付至__元，余款__元作为保修金待x个月后，经检查屋面无渗漏墙面无开裂等质量缺陷，付清余款。
五、双方责任：
甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，安全文明施工及购买农村建房保险，按施工图纸和甲方要求进行施工，节约材料，并做好材料保管，不得丢失。
六、质量要求：
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和甲方提供的施工图要求组织施工，工程质量不合格及达不到甲方要求由乙方负责返工，返工费由乙方负责。
七、施工安全：
文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
八、工期要求：
工程总工期为x个月，从x月_号乙方进场施工开始算起，乙方必须在__年_月底前完成承包范围内的全部工程，最迟不能拖延到_月_日，如超过_月_日甲方要给予乙方经济处罚。乙方所需材料，应x天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。
九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
甲方签字（章）：
联系电话：
乙方签字（章）：
联系电话：
日期：xxxx年xx月xx日
土方工程施工合同3
发包方：_____________
承包方：_____________
签约时间：_________________
签约地点：_________________
为了保证_____________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：________________
二、建筑面积(工程形式)：________________
三、施工地点：_____________
四、工期：_________________(一)开工：_________________年_____月_____日;(二)竣工：_________________年_____月_____日;(三)合同工期总共历时__________天。
五、承包形式：______________
六、工程质量标准：______________
七、工程价款：_________________共计人民币元。
八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款项的_____%，计__________元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计__________元;质保金______元，质保期满后支付。
九、质保期：_________________年。
十、双方的责任义务
(一)发包方的责任义务
1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;
3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;
4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
(二)承包方的责任义务
1、按发包方要求及图纸要求进行施工;2、如期完成施工任务;
3、接受发包方的’技术指导和质量标准要求;4、负责发包方提供料物及设备的保护;
5、教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;6、承担施工中的一切安全事故责任及费用;
十一、其他
(一)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
(二)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
(三)合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
发包方：_________________
承包方：_________________
委托代理人：_________________
委托代理人：___________________
__年__月__日
__年__月__日
土方工程施工合同4
鑫瑞大厦土方工程承包协议书发包人
（以下简称甲方）
承包人（以下简称乙方），
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式：
包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：
开挖、运输土方元/m3（石砂）。
四、工期要求：
按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的.安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式：
采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。
八、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
单位工程负责人
（甲方）：
承包班组长（乙方）：
联系电话：
联系电话：
年月日年月日
土方工程施工合同5
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等互利的基础上达成一致意见，为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任，就乙方承揽甲方工程等事宜，制定本合同，以供双方共同遵守执行。
一、工程概况：
工程名称：珠海长隆国际海洋度假区一期
工程地点：珠海市横琴岛
工程内容：土方开挖回填运输
二、承包方式及价款：
PC200挖机元/台班，共计两台(包括进退场费用);
三、工程负责人
甲方派___________同事为驻现场负责人，乙方派_____________同事为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程质量、进度进行监督，办理验收交接手续和其他相关事宜。
四、工伤事故：
乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工过程中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其它损失由乙方负担，乙方不得因此影响工程施工进度。
五、工期：
本合同全部工程于_____年____月开工至____年____月竣工，共____个月。在施工过程中，除遇下列情况外，工期不予顺延。
1、因天灾或其它不可抗力的原因被迫停工的;
2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的;
3、因甲方不能按期提供图纸、材料、设备以及其它约定的条件，以及设备不符合规格要求，被迫停工或不能顺利施工的。
六、工程质量
乙方必须严格按照甲方现场管理人员的要求，在指定位置、指定标高保质保量完成;
七、双方责任
甲方责任
1、按本合同约定的期限支付工程款(含进度款和结算款);
2、负责现场施工的协调指挥,派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查,办理签证中间工程的验收手续;
3、在开工前,就本工程及相关项目向乙方进行技术交底;
4、协助乙方办理施工人员的暂住证及劳动用工手续;
5、核查乙方进场人员安全教育证,培训上岗证;
乙方责任
1、服从甲方、监理及业主现场指挥及管理;
2、服从甲方现场的质量、安全、进度、文明施工等管理机构的管理;接受甲方按制订的`工程进度奖罚制度进行奖罚、对承担的工程项目的施工质量、安全、进度、文明施工负责;
3、按时组织施工,保质、保量、安全、按期完成本合同约定的全部工作内容并交付使用;
4、制定妥善的工程质量和安全保证措施;
5、对施工工人进行安全生产方面的教育，杜绝安全事故。
6、乙方要做好安全生产工作，如发生安全事故，由此产生的费用由乙方自己承担。
7、乙方必须将土方运输到甲方指定的地点，不得外运和乱弃。
八、结算以及付款方式：
1、以甲、乙方共同确认的实际完成工程量结算;
2、每月按甲、乙双方确认的台班数乘以合同单价付款至80%;
九、其他
本协议自双方签字或盖章后生效，一式_____份,双方各持___份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
土方工程施工合同6
甲方：
乙方：
双方本着相协商和承担责任的愿望出发，通过协商特签定本合同，双方必须共同遵守执行，互相促进。
一、工程名称：开发基地土方工程
二、工程地点：
三、土质：1—3类
四、工程量：约____万立方米（以测量实际验收为准）。五、土方单价：每立方_____元整，另按1公里增加运费___元，本工程如在施工中碰到风化泥岩及石头需要爆破时，每立方米另计爆破费____元整。
六、工期：_____天，以实际施工工期为准，（如下雨天顺延）。自年____月____日至年_____月_____日止，进场施工以甲方通知为准。甲方在乙方进场前必须办好一切有关手续，如征地、清苗补偿，由甲方负责，清除施工场地内的所有障碍物（如电杆、地下管道、电缆等），甲方必须要向乙方施工现场交底场地内的`所有障碍物，如乙方不明确在施工中造成损失由甲方负责赔偿。
七、乙方在施工现场有四邻单位或个人干扰时，由甲方负责处理，如导致乙方机械停工时，甲方按乙方施工人员和管理人员每人每天补偿15元，机械台班每台补偿300元，工期相应延长。八、甲方负责安排乙方人员吃、住宿场地及机械放置场地，并把水、电接到工地及住处。
九、合同签订后，甲方必须在开工前提供施工图及有关资料供乙方施工，乙方按图施工。
十、工程结算方式：双方签名后合同生效。甲方在___天内即按合同价款_____%转入乙方账户，乙方收到款后在____天内调机械与有关管理人员进场施工，后按工程进度付款，付至95%，留5%到工程完工15天内付清给乙方。
十一、如果甲方拖欠工程款，乙方有权单方面终止合同，甲方应赔偿给乙方的一切损失。
十二、乙方必须服从甲方现场指挥及安排，注意安全施工，在施工中乙方造成的责任事故均按国家规范进行。
十三、在施工中，双方必须严格遵守执行合同，任何一方都不得以任何理由违反本合同。如果有一方违约，则由违约方以总价5%赔偿给遵约方作为经济损失费。
十四、在施工现场每天甲、乙双方各派一名施工员常驻工地理顺及处理工地有关事宜与一程签证。
十五、工程竣工后，由乙方向甲方提交峻工通知，甲方接到乙方峻工通知7天内派有关人员会同验收，过期不验收作为合格处理，甲方按合同付款给乙方。
十六、乙方进入_______施工，一切手续甲方负责代办，按建委有关规定，属甲方费用由甲方负责，属乙方费用由乙方负责，工程款税金由甲方负责。
十七、本合同自双方签定盖章后生效，未尽事宜，双方协商解决，
本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，均具同等法律效力，希望双方共同遵守，合作愉快！
甲方：乙方：
甲方法定人：乙方法定人：
工地负责人：______年_____月_____日
土方工程施工合同7
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就土石方工程承包一事，达成以下协议:
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
二、工程承包范围
甲方提供施工现场，乙方负责土石方清表、开挖、装车、运输、平整、弃置等，涉及车辆在道路上行驶掉泥清扫及清洗，由乙方自行解决。
三、甲方的责任
1、合同执行期间，甲方本着合作的态度，积极配合乙方执行合同约定的内容；
2、甲方进行线形放线、高程测量及现场指导；
3、对障碍物如管道、通信、电缆等由甲方负责协调搬迁，以保证乙方顺利施工。
四、乙方的责任
1、合同执行期间，乙方本着合作的态度，积极配合甲方执行合同约定内容；
2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的.所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规；
3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任；
4、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全，机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系；
5、乙方应在现场设立安全警示标志牌、安全防护标志，防止场外人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患；
6、乙方应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁
五、工程量计算
工程量以双方现场实测标高按实结算。
六、工程单价
1、水田淤泥部分：包括清表、开挖、运输、弃置，综合单价___元/m，淤泥开挖深度原则上不超过50cm
2、土、石方部分：包括清表、开挖、运输，综合单价___元/m；
3、填方平整：综合单价___元/m，每层平整厚度不超过30cm；
4、石方部分：如遇挖掘机开挖不动，另补充协议。
以上价款为含普通税价款。
七、工程支付
所承包工程完工后支付工程款的30%，原则上中间可支取油费，剩余70%的工程款在年底付清。
八、工期
暂定日期为_____年__月__日至_____年__月__日，如遇特殊情况（设计变更、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停﹑窝工等）时，工期经甲方确认后顺延。
九、双方约定
1、双方必须按业主单位提出来的安全、进度、工期要求施工，同时服从甲方的各项安排。
2、乙方必须严格遵守项目部制定的各种规章制度，服从甲方管理，若有违反按规定处罚。
八、其它
1、本合同未尽事宜，经甲﹑乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同双方签字盖章后生效，款项结清之后本合同自行作废。
3、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：
电话：电话：
日期：日期：
土方工程施工合同8
甲方：（发包方）
乙方：（承包方）
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况
（一）工程名称：
（二）工程地点：
（三）工程范围：土石方挖、装、运、填、平、压实。
（四）承包方式：包工、包料、包工期、包质量。
（五）本合同土石方工程量为6.5万立方米。
（六）工程总造价：经双方确定在项目范围内按本合同工程范围实施综合包干单价12/结算。全部工程总造价约为人民币￥：78万元，大写：人民币柒拾捌万元整。以上价格含税金。
（七）遇需破碎石方按包干价25元/计算。石方破碎需甲方现场确认。
第二条工程期限
项目进场时甲、乙双方另行协商若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。
第三条工程质量
乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。
第四条工程价款结算
1、按月进度工程量支付，支付到总工程价款的50%，剩余50%工程款待工程完工验收合格之后3个月付清。乙需将月进度工程量报甲方审核，甲方在5个工作日内审核完毕支付款项。
2、工程余款50%，即约人民币叁拾玖万元整（￥390000.00元），在工程完工乙方编制结算书交甲方审核同意，甲乙双方验收合格后，结余的尾款甲方须在3个月内一次性付清给乙方。每次付款前乙方开具合格税务发票。最后结算以实际工程量为准。
第五条双方责任
（一）甲方责任
1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实地不符，除工期得以顺延外，甲方不负责由此引起的乙方误工或停工损失及甲方已标明第三方附着的’损失，未标明第三方损失由甲方承担。但甲方有责任尽量提供详实相关资料。
2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。具体施工区域由甲方提供图纸给乙方。双方对原始数据需书面确认。
3、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
4、工程竣工后，甲方应组织专门人员在5日内进行验收。
5、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的万分之五支付滞纳金。
（二）乙方责任
1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。
2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。
3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，施工过程中发生事故由乙方负担。
4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。如遇任何原因造成乙方误工、停工，甲方不承担任何责任。如由于乙方原因造成工程延误，每延误一天赔偿甲方总工程价款万分之五。
5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。
第六条合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种（在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会）。
1、提交仲裁委员会（)
2、依法向人民法院起诉（）
第七条附则
（一）本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。
（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。
（三）本合同正本甲、乙双方各执二份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。
第八条附加条款
发包方：（章）承包方：（章）
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
签约时间:年月日签约时间：年月日
土方工程施工合同9
甲方：____________
乙方：____________
日期：____________
甲方：____________
乙方：____________
按照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国建筑法》的有关规定，遵循平等、诚实守信的原则，为明确双方责任，协作配合，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同并共同严格遵守。
项目概况
项目名称：____________
项目地址：_________施工范围及工作内容
施工范围：本工程的施工范围为___的土石方工程。
施工内容：上述施工范围内的场区平整；场区内大型土石方挖运及回填；基础、地下室、综合管网土石方挖运；综合管网回填、地下室顶板回填等。
合同工期
本合同的总工期暂定自__年______月______日至__年______月______日，共个日历天，视工程具体情况工期可以经双方协商适当调整，双方均不视为违约。
由于本合同施工范围内各地块的开发进度不同，各地块的具体开工日期及施工工期由甲方以“开工通知单”的形式分别通知乙方，乙方应按甲方“开工通知单”上明确的开工日期组织人员及设备进场施工，并确保按甲方要求的工期完工。
合同价款及各项综合单价
本工程合同价款暂定为人民币整（小写：____元），最终价款根据实际完成工程量并按照本合同“附表一”所列的各项目综合单价及工程量计算规则按实结算。
本合同“附表一”中所列各分项工程之综合单价均包括乙方为完成该工作项目所发生的所有人工费、材料费、机械费、临时设施费、机械进出场费（有可能会多次进场）、安全生产及文明施工费、冬雨季施工费、排降水费、各种技术措施工费、原材料价格上涨等风险费、环保费及各种政策性文件规定应由承包方支付的费用等所有费用，且各项综合单价均为一固定单价，除非合同另有约定，各项综合单价在竣工结算时固定不变。
工程管理人员
本工程监理单位为，监理单位委派为本工程的总监理工程师，联系电话为。监理单位委派为本工程的总监理工程师，联系电话为。总监理工程师代表监理单位完成与甲方签订的监理合同中约定的各项义务。
甲方委派为甲方现场代表，联系电话为。甲方代表负责代表甲方进行施工现场管理和协调。
甲方委派为本工程的造价工程师，联系电话为。造价工程师与甲方现场代表一起负责代表甲方就有关合同价款及调整、工程量计量及现场签证等文件的确认。
乙方委派为本工程的项目经理，联系电话为，并授权其代表乙方履行本合同约定的权利和义务。
乙方委派为本技术负责人，联系电话为并授权其代表乙方负责现场施工过程中技术管理，履行本合同约定的权利和义务。
乙方不得随意更换项目经理及技术负责人，如不经甲方同意更换现场管理人员，乙方支付违约____元。
甲方权利和义务
在每地块正式开工三日前向乙方发出《开工通知单》，并为乙方提供施工条件。
在每地块正式开工后两日内向乙方提供由提供方格网”（以下简称“场平方格网”）图纸三套（其中包括两套用于乙方绘制竣工图纸）。
在每地块正式开工后两日内向乙方提供开槽图三套（其中包括两套用于乙方绘制竣工图纸），如没有开槽图的，甲方应以《技术联系单》的形式书面通知乙方应施工到的设计标高。
在每块地正式开工后两日内，向乙方提供工程地质及地下管线资料，并协调处理施工场地及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，审核乙方提出的保护措施，并承担相应的费用。
为乙方办理工程施工所需各种手续提供相关证明文件。
及时审核并批复乙方上报的施工方案及施工进度计划。
及时向乙方指定土石方排放场地。
按合同约定支付工程款。
甲方应指派总包施工单位负责单体建筑物基础施工中平面放线及高程控制要求。
乙方权利及义务
严格按甲方要求的开、竣工时间组织施工。接受甲方及监理单位的管理、服从其关于工程进度、质量等的安排。
对于地下室开挖工程、所有爆破工程、综合管网回填、地下室顶板回填在施工前7日内，乙方应编制施工组织设计或施工方案，经监理单位及甲方批准后方可进行施工。
自行负责施工场地内施工道路的开通和维护，以及工作面内的排水及场内汽车行驶道路的养护及洒水除尘等工作，且此类工作的费用已含在各项综合单价内，甲方不另外支付。
自行向相关行业及政府主管部门申领办理一切施工手续，并承担所发生的费用。如因乙方未办理相关手续而引起的各类处罚及责任均由乙方自行承担。
自行负责施工过程中所有的安全及防护措施，并承担所发生的费用。
严格按甲方指定的土石方排放地点进行排放，在未得到甲方书面认可的情况下，乙方不得以任何形式或原因将施工场区内土石方外运或运至非甲方指定地点，否则一经发现，乙方须向甲方支付相当于此土石方挖运造价两倍的违约金。
负责办理有关施工场地交通、环卫、排污和施工噪音管理等手续，并承担所发生的费用。
按甲方批准的方案和保护措施对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木进行保护，并承担由于保护不利而造成各项损失和罚款。
乙方自行解决现场施工所需的施工及生活用水和用电，并承担相应的费用。
各类基础开挖时，须积极与总承包施工单位进行配合，严格按总承包施工单位提供的放线定位点及控制标高进行施工。在甲方对基槽验收前乙方应会同总承包施工单位进行交接验收并签字，分清责任，对于因乙方超挖而需进行处理的部位所发生的费用全部由乙方承担。
施工中因局部地势特殊，需做初平后再进行基坑开挖的，基坑开挖前乙方应做方格网图，并经甲方、乙方、监理三方签字确认，作为竣工结算资料。
乙方在施工过程中要对已完工程作保护措施，因乙方责任导致已完工程损坏的，乙方承担所有的赔偿责任。
工程质量及验收标准
乙方必须严格执行国家和项目所在地各项有关技术规范、施工工艺及验收标准。
乙方必须严格执行甲方相关部门出具的技术文件。
管网工程回填土、地下室顶板回填土施工时，乙方须严格按甲方批准的施工案进行施工，如因回填土不密实而出现土方下沉给环境施工造成质量问题的，如有损失和补救所发生的费用由乙方承担。
工程计量及现场签证
工程量的计量以乙方完成的`合格工程量为准，按图示尺寸和施工规范及工程量计算规则为计算依据。对乙方不按图纸、规范或甲方要求施工所增加的工程量及自身施工原因造成返工的工程量，甲方不予计量，同时乙方还须承担甲方为弥补乙方此类错误所支付的所有费用。
对于乙方不按图纸、规范或甲方要求而减少施工的，原则上乙方应返工以最终达到图纸、规范及甲方要求，如甲方因其它考虑迁就、容忍了乙方的此类施工，但工程量的计量应以乙方实际施工为准，同时，甲方对乙方的此类迁就、容忍和计量方法均不免除或减少乙方对此项工程按合同、规范及其它约定而应负的任何责任。
乙方在土方开挖过程中，如遇局部出现孤石、原有房屋的旧基础或其它障碍物等均由乙方负责拆除、清理，如乙方需采用爆破或油锤施工时，工程量单价执行石方单价，其他方式施工产生的工程量均执行土方单价，甲方不作额外补偿。
整个工程施工过程中，乙方施工机械及人员有可能会出现多次进退场的情况，由此所发的所有费用，乙方均已考虑在各分项工程的综合单价内，甲方不作额外补偿。
冬雨季等特殊天气施工时，乙方对于施工及运输通道、作业面等所做的特殊处理和防护措施所发生的费用均已含在各分项工程的综合单价内，甲方不作额外补偿。
综合管网回填土、地下室顶板回填土由乙方自行考虑土源供应方式（是管网开挖或基础开挖时现场留土还是从场区内其它地点运土），甲方仅按回填土工程量及综合单价支付费用，不另增加取土费用。如乙方采用现场留土的方式回填，对于回填所剩之余土，乙方需及时运至甲方指定地点，但相应的费用甲方仅按管沟或基础一次挖运土考虑，不考二次开挖之费用。
本工程所有石方均以地质是否需要爆破为界定标准，凡不需爆破的地质均视为土方。所有需要爆破的地质均需由监理单位及甲方共同确认，方可认为石方。石方爆破前，须由乙方、甲方、监理单位共同进行方格网测量，作为爆破顶标高，石方爆破底标高以图纸设计基础底标高为准，最终甲乙双方依据此顶、底标高计算石方爆破工程量。如石方爆破未达到甲方要求的底标高，乙方需自行采用油锤等其它方式施工至甲方要求的底标高，由此发生的费用甲方不额外增加。
场区平整工程量以甲方确认的现场签证单为计算依据。
场区大型土石方以甲方提供的“场平方格网”图的自然标高为顶标高，设计室外标高减300mm为底标高计算工程量。
场区内取土回填至场区填方区，回填土方不计工程量（不含综合管网回填土、地下室顶板回填土）。
基槽（坑）的土（石）方，顶标高以甲方提供的“场平方格网”设计室外标高减300mm与“初平方格网”标高两者中的最小值计算；没有“初平方格网图”的挖方区按甲方提供的“场平方格网”设计室外标高减300mm，填方区按甲方提供的场平方格网自然标高计算。基础底标高均按基础的设计底标高为准。
各种管网沟槽土（石）方，顶标高以甲方提供的场平方格网设计室外标高减300mm及初平后方格网标高的最小值计算，底标高按管网纵断面设计底标高计算。沟槽底宽度：多种管道（综合管网）同沟开挖时，沟底宽度以现场签证为准，单管管沟以2004年定额规定为准。
道路土（石）方，顶标高以甲方提供的场平方格网设计室外标高减300mm及初平后方格网标高最小值计算，底标高均按道路设计底标高为准。
如工程施工至设计标高，但地耐力达不到设计要求而需加深开挖的，基础底标高应为甲方、乙方、总包方、监理四方单位实测值为准。
综合管网回填土、地下室顶板回填土：回填至设计室外标高减300mm。
场区外取土回填，取土量按场区整个土（石）方平衡后的缺土量计算。
本工程所有土方原则上不允许外运，如有余土（石）确需外运的，须经甲方同意，工程量以现场签证的形式计量。余土外运地点原则上由乙方自行选定，但甲方保留指定卸土地点的权利，一旦甲方指定了卸土地点，乙方须无条件遵守。
根据本合同之约定，确需以现场签证计量时，乙方应首先自测并填写签证内容（必要时需附简图），申请监理单位计量签字后，申请甲方代表、甲方造价工程师共同到现场参加复测并现场签证。
工程款支付
本工程无预付款。
乙方施工完成工程总量的50%后，甲方支付已完工程量的70%进度款。
工程竣工经甲方验收合格结算完成后支付余款。
乙方在收到甲方支付款的同时，必须提供正式的税务发票。若乙方不提供发票，甲方有权拒绝支付该笔款项且不承担任何违约责任。同时，乙方不得因此而停止工作。
乙方发生质量、工期、安全、现场文明施工管理等违约金，乙方同意甲方在工程款支付中扣除。
如乙方无故拖欠农民工工资时，甲方有权在应付乙方的工程款扣留并代付。
工程结算（依据）
本工程以甲方下发的“场平方格网图”、基础竣工图、现场签证、技术联系单、外管网竣工图、经甲方确认的初平方格网图作为结算依据、基坑根据场区总图、方格网场平图、施工图纸和现场签证及本合同规定的工程量计算原则，经审核后确定。地耐力不够需要加深的基础底标高应为甲方、分包方、总包方三方单位实测值为准。
甲方对工程进度款的审核和确认仅作为甲方拨付工程进度款的参考，不作为双方最终进行工程结算的依据。
按本合同约定，所有因乙方责任而需乙方承担费用，将在工程结算时一并扣除。
施工单位申报的结算报告书应装订成册，一式六份，其中正本二份，内容应包括结算书、结算所有依据；副本四份，内容为结算书（详见甲方结算要求）不按结算资料标准模板装订的，甲方有权拒收，因此造成结算滞后或其它损失的均由乙方自行承担。
乙方按工程总造价的2%向总包单位支付的配合费在结算中一并扣除；
违约责任
双方均应认真履行本合同，由于任何一方的过错使本合同不能履行、不能完全履行、延迟履行或者履行不符合约定条件的，由过错方承担责任，如属双方过错，则根据各自过错大小，分别承担相应的责任。
依据甲方下发的“开工通知单”，乙方需严格遵守开、竣工时间，每地块在施工过程中，因乙方原因而拖延工期，每拖延一天，乙方应向甲方支付违约金1000元，累计延误工期五日以上，甲方有权解除合同。如因此给甲方造成的损失，乙方需向甲方支付合同总价款20%的违约金。由于甲方或不可抗力等原因而工期拖延，工期顺延，双方互不支付违约金。
按照甲方的总体施工顺序要求组织施工，确保工期目标的实现，如果乙方不能按甲方要求顺序施工或不能完成工期目标，乙方应每次向甲方支付违约金3000元。视情节严重，甲方有权从本合同中拿出部分工程量外包，或解除本合同更换施工队伍，如因此给甲方造成的损失，乙方需向甲方支付合同总价款20%的违约金。乙方不得有异议。
争议或纠纷处理
本合同在履行期间如发生争议，双方应协商解决；若协商不成，双方均可向大连经济技术开发区人民法院提起诉讼。
其他
本合同自甲乙双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章之日起生效。
本合同自工程竣工结算、工程款支付完成，乙方将工程验收合格交付甲方后，本合同条款终止。
“附表一”作为本合同的一个组成部分。
甲方施工过程中下发的《开工通知单》作为本合同的一个组成部分。
双方有关洽谈协商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，并处优先解释地位。
本合同一式六份，甲方四份、乙方两份，均具有同等法律效力。
（正文完）
甲方（盖章）：______乙方（盖章）：____________
住所：___________住所：____________
法定代表人：_______法定代表人：____________
委托代理人：_______委托代理人：____________
联系电话：_________联系电话：_________
传真：___________传真：____________
联系地址：_________联系地址：_________
开户银行：____________
帐号：____________
签订日期：_________
土方工程施工合同10
机电工程施工协议书
发包方(以下称甲方)：_________________________
承包方(以下称乙方)：_________________________
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条、工程项目
一、工程名称：_____安装工程
二、工程地点：_____
三、承包方式：包工、包机械、包安全
第二条、工程期限
合同工期总日历天数_____天
第三条、工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_____元/组(一组_____块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方_____日内支付相关工程费用.
第四条、甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于_____cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条、件进行维修。
第五条、安全施工
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条、奖惩责任
1、如_____月_____日前安装达到_____光伏板安装，则按_____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的`，违约方应按工程款的_____%向守约方支付违约金。
第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条、附则
本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份，自双方代表签字。
甲方：______________________乙方：______________________
代表人：___________________代表人：_____________________
电话：______________________电话：______________________
日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
土方工程施工合同11
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程地点：
二、承包范围
上述工程的土方、挖土方和外运土方，土方按甲方要求，堆土在指定位置。乙方负责所有关系的协调和办理。
三、合同工期：
开工日期年月日;原则上竣工日期：年月日。
1、合同工期总日历天数
四、工程量的确认与变更
(一)工程量确认：土方工程根据相关施工图纸的实际开挖尺寸计算土方量，深度按开挖前地面实际丈量绝对标高计算，开挖完成面按实测实量标高计算，地面标高及完成面标高经双方测量签字确认才生效。
(二)工程量变更：施工过程中，因下列因素导致工程量变更或甲方无需继续施工时，甲方应当向乙方出具工程量变更确认书，双方依据乙方实际履行的工程量结算工程款：
1、工程设计图纸变更;
2、因施工过程中发现了古墓或文物致使工程停工;
3、甲方撤销了对该工程项目的投资;
4、行政机关责令停止该工程的施工;
5、其他致使甲方无法或无需继续施工的情形。
五、竣工验收标准
工程竣工时，双方依照施工图和甲方签证的变更单进行工程量验收;施工完毕后，工地现场应当土地平整、干净整洁，以满足土建施工进场标准的要求。
六、合同价款
土方工程采用以挖方工程量为计量基础的综合单价包干(挖土方综合单价包括土方开挖、运输、弃土场地和工程场地平整以及政府职能部门对因土方施工运输所发生的一切费用等全部内容)。综合单价人民币
七、付款方式和发票
1、土方工程根据乙方完成的工程量，并经甲方确认，完工后支付已完工程量的50%工程款。余下工程款在开发商拨款后15天内全部付清。
八、甲方的权利和义务
1、提供工程施工图;
2、为乙方提供必要的施工条件;
3、对施工图或工程量进行变更;
4、按照合同约定的期限和方式支付合同价款;
5、检查验收乙方完成的工程;
6、工程质量达不到约定标准时，甲方有权要求乙方继续施工，直到符合约定标准，因此发生的施工费用由乙方承担，工期不予顺延。
九、乙方的权利和义务
1、提供满足施工所需的人员、机械设备、运输车辆及倒土渣场地;
2、负责全部安全责任。
3、随时接受甲方的监督和检查，以达到甲方土建施工的要求，并提供土方工程组织设计，做到与土建配合施工，分层开挖。
4、乙方应当妥善处理施工过程中产生的建设垃圾，不得随意倾倒;
5、按期完成承包的’工程;
6、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成所有的事故责任(包括塌方)和因此发生的费用，由乙方承担;施工过程中，乙方聘用人员发生的安全责任事故的所有责任由乙方自行承担。
7、施工过程中，乙方应当严格遵守政府有关法律法规和规范性文件的规定。因违反上述规定，致使甲方或乙方被行政机关处罚时，均由乙方承担相应的法律责任或经济责任;因上述原因给甲方造成经济损失时，由乙方赔偿;
8、乙方未经甲方同意，不得将本工程转包给第三人;
9、在施工过程中乙方负责一切调解事宜。(如：政府机关检查和其他人员捣乱等。)
十、因以下原因造成工期延误，经甲方现场负责人确认，工期相应顺延：
1、设计变更和工程量增加;
2、一切不可抗拒的自然因素;
3、其他经甲方统一工期顺延的其他情况。
十一、因本合同发生的一切争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方可向发生地人民法院提起诉讼，胜诉方为解决争议而发生的诉讼费、律师费、交通费和通讯费等由败诉方承担。
十二、组成合同的文件组成本合同的文件包括：
1、本合同书;
2、工程变更签证单;
3、工程量清单;
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
十四、甲乙双方委派的此施工项目负责人
甲方负责人：联系电话：乙方负责人：联系电话：施工现场负责人为双方履行合同的代表人，其签署的有效文件为本合同的补充合同。
十五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日生效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
甲方代表：
年月日：
土方工程施工合同12
下达施工任务方：（甲方)
承接任务责任方：身份证号：（乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和建设部《住宅室内装饰装修管理办法》，结合本工程实际情况，就甲方委托乙方房屋工程施工等事宜，经双方协商达成如下协议：
(一）、工程内容：
1、工程地址：业主姓名及电话：
2、承接方式：
3、工程期限：年年月日止，共天。在工程截止日前乙方必须保证工程验收合格。因停电、停水及其他不可抗拒原因无法施工，经业主及监理签证后工期顺延相应天数。
4、工程直接费（即总承包价）总价元。大写（拾万仟佰拾元）
5、施工项目范围：乙方必须按照甲方提供的项目单、施工图、材料编制表为标准进行施工（如变更须严格按变更管理条例另行增减）。
6、乙方应在年月日前向甲方递交《工地施工计划表》，并严格按该表所规定的工期进行施工。乙方未在指定日期前递交该表，或实际施工与该表不符，无故延期三天以上及施工过程中累计无故延期十天以上者，甲方有权终止本合同。
7、乙方有义务协助甲方的施工项目：（1)定制产品的安装；（2）其他非乙方施工项目。
（二）、施工管理内容
1、乙方接受任务后，应当自行组建具有相应资质的施工团队进行施工。在进场施工前项工程部申报施工人员名单（附身份证复印件）、体检合格证明、施工人员相关资质证书，同时制定本工程的工程进度表，报甲方备案。
2、乙方必须确保工程质量，若因为按图纸、双方约定的工程质量施工标准和甲方制定的《天地亿家装饰项目经理工作手册》进行施工，或已完成工程不符合施工标准的，甲方有权随时解除本合同，按公司有关规定对乙方进行处罚。情节严重的，甲方解除本合同，扣除相应的应付工程余款，取消乙方施工资格。同时，因此给甲方以及业主造成的一切直接、间接损失，由乙方负责承担。
3、乙方在施工过程中所发生的一切安全责任事故，失火、失窃、人员伤亡等由乙方承担，甲方不负任何责任，由此给甲方及业主造成的损失该由乙方负责赔偿。
4、乙方承接的施工任务严禁以任何形式承包、转包给任何第三方，严禁在本合同规定的施工现场所在的小区私接业主装修工程，严禁私自接触公司上门咨询客户。一经发现除罚款5000元外，甲方有权解除本合同，停止支付任何费用，乙方无条件退场。同时，因此给甲方及业主造成的一切直接、间接损失，由乙方负责承担。
5、本合同第4条约定的工程直接费为总承包价格，第5条约定的工程项目包含图纸上的项目和预算上的项目，不因图纸（或预算）上单独缺乏某一项而不属于工程项目之列，因此乙方必须仔细查阅图纸和预算清单。
（三）、材料采购
1、乙方在本工程所需的材料需提前五个工作日通知物料部安排采购。按材料编制表数量，超支部分由乙方自负。基材和主材由公司负责采购，乙方签字认可，可如乙方该工地账目；每个工地原则上单品免费配送一次，超运输费由乙方负责。
2、公司配送的基础材料如下：①水电材料（电线、水管）②板材（大芯板、饰面板、石膏板、木方、乳胶等）③油漆（木器漆、墙漆等）④中粗砂、水泥。以上材料均由公司配送，采购费用从乙方承包款中扣除。基础才了解各见《天地亿家装饰基础材料结算价格表》。未经申报擅自采购基础材料及主材的，罚款500至5000元/次。其他辅材由乙方自行采购，乙方自购的品牌、规格及质量标准符合下拨表的要求，对使用假冒伪劣产品者无条件返工重做，相应的损失由乙方全部承担，另对乙方处以1000至5000元罚款。
(四）、工程验收
1、验收范围：甲方对本工程由乙方负责施工的所有项目进行整体验收（具体验收对象以本合同附件一、二所规定的下拨表、施工图等为准）。
2、施工及验收标准：《天地亿家装饰工艺规范》（以下称《工艺规范》）。《工艺规范》中未注明的工艺标准，以《济南地区住宅装饰装修质量验收规范》相关规定为准。同时，必须整个工程所有项目均通过甲方验收合格，方可视为工程整体验收合格。任何一项（如油漆、瓷砖）验收不达标，都将视为整个工程验收不合格。
3、验收方式：乙方在自检合格后，提前两天通知甲方按照前款验收标准组织验收。甲方验收过程中发现整体不合格或部分不合格的，由乙方在两天内整改至符合验收标准，所有费用由乙方承担。经验收合格的，由甲方本工程的`负责人（甲方工程部经理、甲方监理）在验收单上签字确认；之后共同交业主签字验收，直到验收合格，期间整改费用由乙方承担。
4、甲方在项目施工过程中因乙方领取阶段性工程款需要，而出具的每道工序的验收合格证明仅作为领款凭证，不视为甲方对整体或部分工程已验收合格。
5、鉴于业主对专业知识的缺乏，必须有甲方工程部经理以及甲方总经理在《天地亿家家装ISO9001》白皮书工程竣工质量验收单中签字确认后，方可认定乙方工程验收。
（五）、工程款的结算和付款方式
1、每道工序完工后，乙方凭监理、工程主管签字的验收单向财务申报资金领用计划；工程人工费和结算款在乙方办理相关手续后，每月15号和30号财务将款发放至乙方的个人银行账户；
2、乙方在施工中所需工程款的人工费，必须在水电验收验收完后方可领取。工程人工费与进度内所配送的材料款总额相加，不得超过工程下拨款的80%。人工费分四次领取：
第一次，水电工程完成并验收合格后，按下拨款的8%支付水电人工费（领取时需递交本人、监理及业主签字的：电路隐蔽工程验收记录单，水路隐蔽工程验收记录单，水压式压情况记录。）
第二次，泥木工完工，客户缴纳二期款后，按下拨款的22%支付泥木工人工费（领取时需递交本人、监理及业主签字的：防水蓄水情况记录，泥木工基础结构隐蔽工程记录单，泥木工饰面工程验收记录单项回执单）
第三次，油漆完工，按下拨总额的10%支付油漆工人工费（领取时需递交本人、监理及业主签字的：涂装工艺基层验收记录单项，涂装工艺饰面验收记录单项）余款在工程竣工验收完成并且业主缴纳工程尾款后两周内结算，结算时应扣除公司配送给该工地的基材及辅材款项和其他由公司支付的制安款项，增减相应的制安变更款项。甲方下拨的垃圾清理费、材料运输费、远程费、工程配套费、全优工程奖等各项费用，在工程竣工后结算时如乙方达到《工程下拨表》中所注明的款项发放标准，可向甲方申请发放。
（六）、其他约定：
1、乙方有义务协助甲方编制《项目经理工程结算单》及中期变更单，办理有关事项。
2、工程开工时，业主将房屋外门钥匙交乙方保管，工程竣工验收时，由乙方当场交付业主，否则罚款1000元。
3、甲方工地负责人为该工地检查员，变更及验收均由监理及工程部经理负责。
4、甲方经常派出巡检员到现场，将对工地文明卫生、安全、施工工艺、程序等，违规者将按管理条例和违规情况做罚款处理。乙方愿意遵守甲方制定的《天地亿家施工管理规范》和公司的其他规章制度，并自愿接受甲方根据内部制度对乙方坐车惩罚措施。
5、甲、乙双方签订的《项目经理加盟合约书》所有条款无条件使用与本合同工程项目涉及的所有事项，对甲、乙双方具有同等的约束力。
6、奖励制度：整个施工过程中未引起客户投诉及返工现象，并按时保质保量完成的，经施工监理推荐，工程部报批，公司按每户200元嘉奖外，有业主主动赠送锦旗的，公司特奖200元，如弄虚作假的除追回嘉奖外，给相关责任人双倍处罚。工程被政府有关部门及新闻媒体评为优秀工程的，公司嘉奖500元，反之服务被曝光或处罚予以十倍的罚款。给公司介绍客户并成交的，公司给予乙方相应的业务提成奖，并尽量将工程安排给乙方。
7、本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不成的，各方应可能向甲方注册地人民法院提起诉讼。
本协议一式两份，甲乙上方各执一份。自双方签字或盖章之日起生效。
甲方：山东天地亿家装饰有限公司乙方：
日期：日期：
土方工程施工合同13
发包方（简称甲方）：
法定代表人：
承包方（简称乙方）：
法定代表人：
为了更好地完成_________治理及堤防加固工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定，结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议，望共同遵守履行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包项目及主要工程量：
四、开工时间：______年_____月_____；日竣工时间：_____年_____月_____日。
五、工程价款：________元（按实际工程量结算）。
六、质量标准：一次性验收合格
七、工程款结算方式：
1、工程结算总价为合同价加（或减）变更价款。
2、变更工程量的计价方式：工程项目发生变更时，变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款，无类似价格的项目按相应_____年_____省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整，材料价格执行当期《_____市工程建设》信息价，如信息价没有的材料价格执行双方签证价。
3、变更工程量需有清单，并经甲方认可签字后有效。
八、工程付款办法：
工程竣工验收合格后，甲方付乙方95%的工程款，余款作质量保证金，质保金待保修期满无疑异后一次性付清。
保修期为一年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。
九、施工中甲方职责：
1、负责建设范围内土地占用、青苗以及其他需甲方协调的事宜。
2、配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。
3、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织工程竣工验收。
十、施工中乙方职责：
1、严格根据甲方图纸要求按施工规范施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。依照甲方要求，按期完成所有工程量清单项目及双方约定的内容；逾期完工，按_____元/天扣罚违约金。
2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。
3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。
十一、材料供应办法：乙方自购
十二、工程质量：
1、工程必须按施工规范要求以及有关技术规范进行施工。
2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。
3、若乙方的责任造成工程质量不合格，乙方应负责修到合格，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。
十三、工程设计变更和增减：
施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，若工程量增减大影响工期的工期相应顺延。
十四、竣工验收：
工程完工后，由乙方提交验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。
十五、竣工决算：
竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议条款提交工程量变化签证等相关材料，交由甲方验收审核，决算的工程量及工程款最后以镇农田水利建设指挥部审核为准。
十六、工程施工安全：
乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的`责任和因此发生的费用。
十七、纠纷处理：
承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
十八、合同的生效与终止：
本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。
十九、合同份数：
本合同一式_____份，甲乙双方各执____份，具有同等效力。
二十、其它约定事项：
在合同执行中的未尽事宜，双方应本着互相平等、实事求是的原则，共同友好协商解决。
甲方（签字盖章）：
法定代表人：
_____年____月____日
乙方（签字盖章）：
法定代表人：
_____年____月____日
土方工程施工合同14
甲方：___________(发包方)______________________________________________________
乙方：___________(承包方)______________________________________________________
根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况
(一)工程名称：__________________________________________________
(二)工程地点：__________________________________________________
(三)工程范围：_______________________________________________本合同土石方工程量约为________________立方米。
(四)工程总造价：经双方确定本合同综合单价为____________________全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写_________________________。
第二条工程期限
根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。
第三条工程质量
乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。
第四条工程价款结算
(一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：
本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。
(二)工程价款结算与拨付办法：
第五条双方责任
(一)甲方责任
1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。
2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。
3、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。
4、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
5、工程竣工后，甲方应组织专门人员在______日内进行验收。
6、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。
(二)乙方责任
1、乙方根据甲方提供的.施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。
2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。
3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。
4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方______元，同奖同罚。
5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。
第六条合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。
1、提交_______________仲裁委员会()
2、依法向人民法院起诉()
第七条附则
(一)本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。
(二)本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。
(三)本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。
第八条附加条款
相关的合同范本·弱电施工合同·消防工程施工合同·防水工程施工合同·爆破施工合同·电力建设工程施工合同·水利水电工程施工协议书·绿化施工合同·水利水电工程施工协议书·装修施工协议书
发包方：(章)承包方：(章)
地址：___________地址：________
法定代表人：法定代表人：____________
委托代理人：委托代理人：____________
电话：___________电话：________
开户银行：开户银行：____________
帐号：帐号：____________
邮政编码：邮政编码：____________
签约时间：__年______月______日签约时间：__年______月______日
土方工程施工合同15
发包人：晋江市公路建设开发有限公司（以下简称“甲方”）
承包人：中铁大桥局股份有限公司（以下简称“乙方”）
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于20__年10月8日签订的晋江市金井北通道道路整治工程《施工合同》（下称”原合同“）中定义相同。
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包晋江市金井北通道道路整治工程的给水工程及金东公路金井段道路改造工程的相关事项订立以下补充协议：
1、工程概况
工程名称：晋江市金井北通道道路整治工程一给水管道（原水管道）工程及晋江市金东公路金井段（镇标至西环路口）改造工程。工程地点：晋江市金井镇
2、建设内容
给水管道及金东公路金井段道路改造工程。具体详见施工图纸：《给水管道（原水管道）工程》及《晋江市金东公路金井段（镇标至西环路口）改造工程》。
3、施工工期施工合同补充协议工期为240日历天（备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延8个月之内完成）
4、工程质量
工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1—20__）、《公路工程交（竣）工验收办法》、《公路工程交（竣）工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》（ZXB/T0202—20__）、《工业金属管道工程施工及验收规范》
（GB50236）及《现场设备、工业管管焊接工程施工及验收规范》
（GB50236）。并且通过甲方组织的竣（交）工验收和晋江市供水公司的交接检查。
5、工程价款
本工程为固定单价合同，根据晋江市财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币（大写）壹仟零肆拾叁万贰仟陆佰零柒元整（￥10432607）[包含给水工程安全文明措施费拾贰万捌仟贰佰伍拾陆元整（￥128256）]
6、进度付款额度和付款方式支付
工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金（质量保证金百分比为月支付额15%）以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。
7、合同生效
7、1本协议经甲、乙双法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章即生效。
7、2本协议生效后，即为原合同不可分割的.组成部分，与其具有相等的法律效力。
7、3合同地点：泉州市晋江市
8、本协议正本贰份、副本捌份，承发包双方各执正本壹份，副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：_________（盖单位公章）承包人：_________（盖单位公章）
法定代表人_________法定代表人_________
或其委托代理人（签字）_________
日期：______年___月___日或其委托代理人：_________
（签字）日期：______年___月___日
本内容由xiaojie收集整理，不代表本站观点，如果侵犯您的权利，请联系删除（点这里联系），如若转载，请注明出处：https://wenku.puchedu.cn/256460.html
